Termos e Condições

• Todas as estimativas / orçamentos são baseados em nossa compreensão de seus requisitos e de acordo com o prazo estabelecido. Qualquer alteração na funcionalidade, incluindo micro-melhorias, pode implicar custos adicionais em conformidade. Certifique-se e esclareça nossa compreensão em uma reunião cara-a-cara.

• Ao aceitar uma cotação, você concorda e aceita os termos e condições da Urban Brands. A aceitação pode ser verbal, por e-mail, pagamento da Iniciação, assinando uma cotação.

• Clientes para garantir que incluímos todos os requisitos nas cotações / propostas / estimativas e que entendemos completamente os requisitos deles. Os clientes devem nos fornecer directrizes claras, juntamente com o fluxo ou detalhes específicos que possam exigir. Quando esses detalhes não forem fornecidos, procederemos com a nossa compreensão dos requisitos e citamos de acordo. Em uma fase posterior, se ocorrer uma discrepância, isso pode levar a custos adicionais para acomodar as mudanças. Assim, é essencial que você esclareça todos os aspectos do desenvolvimento do seu site e assegure-se de ter sido citado nos requisitos correctos.

• Qualquer complexidade relacionada a tarefas específicas, deve ser previamente avisada e incluída na proposta para fins de cálculo de custos. Operamos de boa fé e confiamos em nossos clientes para divulgar a imagem completa no momento da cotação. Qualquer discrepância decorrente de requisitos pouco claros não será suportada pela Urban Brands.

• Há horários manuais limitados para cada tarefa, incluindo a Gestão de Projectos e Estrategista Digital / Analista de Negócios. Alterações menores podem ser incluídas dentro das horas atribuídas. Isso será analisado caso a caso.

• A Urban Brands envidará todos os esforços para completar o projecto / mudanças no prazo estabelecido. São aceitos atrasos razoáveis ​​se as funcionalidades forem redefinidas ou modificadas.

• Qualquer atraso no final do cliente, pode atrasar o projecto e os prazos propostos e pode implicar custos adicionais.

• Qualquer erro (erros de programação) relatado durante ou logo após o desenvolvimento não atrai taxas adicionais.

• Qualquer re-trabalho em uma tarefa já concluída irá atrair cobranças adicionais. Qualquer alteração no design após a aprovação do projecto implicará cobranças adicionais.

• Qualquer modificação solicitada durante o desenvolvimento ou após a aprovação do Go-Live implicará cobranças adicionais. Todo o trabalho adicional, além das estimativas, é cobrado separadamente. Sob nenhuma circunstância, a Urban Brands será responsável por quaisquer atrasos causados ​​pela alteração no relatório do projecto.

• O conteúdo do site / aplicativo e todos os materiais relacionados precisam ser fornecidos dentro das duas primeiras semanas do início do projecto. Quaisquer atrasos subseqüentes podem atrasar o projeto e podem resultar em cobranças adicionais se for além do prazo razoável.

• Os nossos sites / aplicativos geralmente são testados em PCs e incluêm próximas versões recentes dos seguintes navegadores: IE, Firefox, Chrome e Safari. Se você precisar de testes para ser feito em qualquer outro navegador, informe-nos com antecedência.

• As páginas web suportáveis ​​/ multi-dispositivo compatíveis são testadas no iPhone e iPads. Se você precisar de testes para ser feito em qualquer outro dispositivo, por favor, discuta antecipadamente.

• Se o seu site / aplicativo não for alojado em um servidor da Urban Brands, todas as horas-horas adicionais que podem ser necessárias devido a problemas relacionados a um servidor ou a uma rede não estão cobertas nas nossas cotações e podem ser cobradas separadamente.

• Por favor, note que, em qualquer fase do projecto, o atraso do projecto por mais de dois meses de calendário incorrerá em custos de administração de Euros € 99 / semana. Além disso, pode aumentar as estimativas previamente aprovadas. Se você precisar que o projecto seja suspenso, avise-nos por escrito com antecedência. Para colocar o projecto em espera sem incorrer em cobranças adicionais, precisamos que a conta esteja actualizada com base no trabalho realizado. Mais detalhes podem ser discutidos se tal situação surgir.

• Os códigos de software Urban Brands (não incluindo software de código aberto) são direitos autorais da Urban Brands. Os códigos podem ser entregues a um custo adicional para uso uma vez que todas as facturas anteriores são liquidadas, desde que os códigos sejam usados ​​apenas para uso ou modificação para reutilização para desenvolvimento posterior para o cliente especificado ou os proprietários subsequentes dessa entidade legal . Sob nenhuma circunstância, os códigos serão autorizados a ser usados ​​para re-venda ou duplicação.

• Urban Brands O CMS é um CMS proprietário da Urban Brands. A Urban Brands possui direitos autorais de todos os códigos escritos para qualquer cliente, a menos que sejam feitos arranjos antes do início do projecto. A Urban Brands garante uma licença para usar qualquer software personalizado construído para o cliente, apenas para uso. Esta licença é concedida ao pagar pelo alojamento. Urban Brands O CMS não pode ser transferido para nenhum host externo; Isso inclui qualquer acesso aos códigos do software.

• O site ou aplicativo de software será projectado para ser implantado na web, usando um servidor web de qualidade comercial ou uma instalação similar. Com base no tráfego do seu site, o site pode não funcionar se implantado em um ambiente genérico de rede de escritório.

• Dependendo das funcionalidades necessárias, pode haver componentes de terceiros, como gateways de pagamento de terceiros ou certificados SSL envolvidos na construção de um site / aplicativo. Embora a Urban Brands faça o melhor em reconhecer a adequação de qualquer componente desse tipo, quaisquer limitações imprevistas de componentes de terceiros estão além do nosso controle. Todos os custos de compra de componentes de terceiros (como SSL, gateway de pagamento, Google Adwords, licenças de plug-ins, etc.) não estão incluídos nas nossas cotações.

• A Urban Brands não se responsabiliza por nenhum produto de código aberto, como WordPress, Open Source Carts, Joomla, etc. É responsabilidade dos clientes atualizar todos os componentes e softwares de terceiros. Sugerimos que você faça backups regulares para evitar quaisquer interrupções.

• A urban Brands oferece pacotes em coordenação com fornecedores de terceiros. Alterações às regras e políticas do fornecedor de terceiros podem, em última instância, afectar os serviços que fornecemos ou os termos e condições aqui contidos.

• O cliente deve reconhecer que às vezes pode haver circunstâncias imprevistas que retardarão o processo de desenvolvimento, particularmente com referência à integração de software de terceiros. Faremos o nosso melhor para concluir o projecto conforme acordado na proposta. Enquanto estiver dentro de um prazo razoável, o cliente concorda em não nos penalizar por qualquer atraso genuíno, quando todos os esforços para manter o projecto no cronograma proposto são tomados.

• As cobranças de registo / renovação de domínio, etc., não são incluídas como parte de qualquer projecto / proposta, a menos que seja mencionado de outra forma. Se necessário, um orçamento para o qual será enviado separadamente e aprovado pelo cliente.

• As taxas do alojamento web não estão incluídas nas cotações, salvo indicação em contrário. A Urban Brands pode organizar uma solução de alojamento web adequada, se necessário, uma cotação para a qual será submetida separadamente e aprovada pelo cliente. Onde os clientes decidem organizar sua própria hospedagem, devemos ser consultados antes de finalizar o tipo de alojamento e banco de dados, pois deve atender aos requisitos da tecnologia utilizada para o desenvolvimento. Observe que exigiremos acesso total com suporte de alojamento web para testar e implantar o aplicativo. A Urban Brands não será responsável por quaisquer atrasos ou erros causados ​​por acções directas ou indirectas da empresa de alojamento web.

• A Urban Brands geralmente compõe e testa os sites / aplicativos em nossos próprios servidores ou domínios hospedados. A Urban Brands não pode dar acesso aos seus servidores de teste e testar sites aos clientes ou a terceiros. O site / aplicativo pode ser transferido para um servidor de terceiros designado após o pagamento integral de todas as facturas e taxas.

• Independentemente de qualquer outra disposição do contracto, em consideração ao Cliente que efectua este contrato com a Urban Brands, mediante o pagamento integral de facturas pendentes, a Urban Brands concederá uma licença incondicional ao Cliente para reproduzir, publicar, comunicar, usar, explorar. , variam ou lidam com 1) os gráficos, 2) textos e 3) imagens usadas no site publicado e associadas de forma e funcionalidade. Isso não incluirá a propriedade intelectual relacionada à produção do site, incluindo estratégias digitais, códigos de programação, estruturas de banco de dados, scripts, formas ou funcionalidades.

• Todas as comunicações / correspondências geralmente são feitas por e-mails. É responsabilidade do cliente nos manter atualizados com os respectivos endereços de e-mail.

Pacote de Marketing Digital ou Pacote de Estratégia Digital Termos:
Todos os pacotes de marketing / estratégia digital são por um período mínimo de 6 meses. Posteriormente, cancele qualquer momento com um aviso por e-mail claro de um mês.
São cobrados mensalmente e são pagáveis ​​até 1 de cada mês.
Os pacotes são projetados tendo em mente os requisitos de Marketing Digital / Estratégia de nossos clientes. Há horários manuais específicos alocados mensalmente e as horas manuais não utilizadas não são transferidas para o próximo mês. Nenhum software de terceiros ou despesas de marketing estão incluídos.
A UrbanBrands emprega uma política de uso justo, o que significa que, embora não possamos transferir formalmente o tempo não utilizado para o próximo mês ou acumular formalmente as horas manuais não utilizadas, entendemos que suas necessidades podem mudar de mês para mês e permitimos flexibilidade boa fé às vezes.
Qualquer hora extra utilizada pode ser cobrada separadamente. Todas as tarefas urgentes serão cobradas separadamente.
Os pedidos de suporte devem ser enviados via email para suporte@urbanbrands.net

Termos de pagamento:
A pagar até 1 de cada mês. Recomendamos fortemente aos nossos clientes que tenham uma configuração de débito direto para o mesmo.
Uma taxa administrativa de 25 € será cobrada à conta dos clientes por quaisquer pagamentos em atraso ou taxas de cartão de crédito declinadas.
Não há absolutamente nenhum reembolso para quaisquer taxas relacionadas ao pacote de marketing / estratégia digital.

Terminação:
Todos os pacotes de marketing / estratégia digital são por um período mínimo de 6 meses. Posteriormente, cancele qualquer momento com um aviso por e-mail claro de um mês.

A UrbanBrands reserva-se o direito de rescindir a qualquer momento com aviso por escrito ao Cliente.

Termos básicos do pacote de manutenção anual:
Todos os pacotes de manutenção são por um período mínimo de 12 meses.
Os pacotes de manutenção são cobrados anualmente, no entanto, são pagos mensalmente por débito direto no dia 1 de cada mês.
Os pacotes incluem 12 meses de alojamento básica de sites, alojamento de e-mail e alojamento de DNS.
Os pacotes são projectados para atender apenas tarefas menores de manutenção do site. Projectos maiores ou atualizações não estão incluídos no pacote.
O pacote inclui um pedido de suporte por mês de até 0,50 horas-homem. As horas manuais não utilizadas não podem ser revertidas para o próximo mês. Este tempo de suporte será usado uma vez por mês para atualizar as versões do WordPress e Plugins.
A Urban Brands emprega uma política de uso justo, o que significa que, embora não possamos transferir formalmente o tempo não utilizado para o próximo mês ou formalmente acumularmos horas manuais não utilizadas, entendemos que suas necessidades podem mudar de mês para mês e permitimos flexibilidade de boa fé às vezes.
Todas as horas extra utilizadas serão cobradas separadamente @ 55€ / hora com GST.
Os pedidos de suporte devem ser enviados por e-mail para suporte@urbanbrands.net
Todas as tarefas urgentes serão cobradas separadamente.
O pacote é renovado automaticamente a cada ano em sua data de aniversário.

Termos de pagamento:
As taxas mensais do pacote de manutenção exigem apenas o pagamento por transferência bancária. Não serão aceitas outras formas de pagamento para manutenção mensal.
As taxas mensais do pacote de manutenção serão cobradas por transferência bancária do cliente no primeiro dia de cada mês.
Uma taxa administrativa de EUR 25€ será cobrada à conta dos clientes por quaisquer pagamentos em atraso ou taxas de transferências bancárias declinadas.
Mais de três pagamentos perdidos em um ano podem atrair a rescisão do pacote e o cliente precisará pagar imediatamente todo o valor restante no pacote.
Não há absolutamente nenhum reembolso por quaisquer taxas relacionadas ao pacote de manutenção mensal.

Terminação:
Caso o Cliente precise cancelar a renovação automática anual, informe-nos por escrito pelo menos um mês antes da data de renovação.
Período em curso: por qualquer motivo, se o Cliente decidir rescindir um pacote de manutenção em andamento, eles precisarão pagar o saldo dos demais meses.
A Urban Brands reserva-se o direito de rescindir a manutenção anual em qualquer momento com aviso prévio ao Cliente.

Para projectos gerais de design e desenvolvimento de sites, empregamos as seguintes etapas:

• Após a aceitação / assinatura da cotação, o pagamento de início é processado para iniciar o projecto. Conforme exigido pelo projecto, podemos realizar uma oficina de dimensionamento para discutir os requisitos em detalhes.

• Uma vez que tenhamos os detalhes da marca, como logo, imagens, materiais de marca etc., teremos uma maquete para sua revisão dentro de 5 a 10 dias úteis.

• Você pode revisar o design e sugerir melhorias em conformidade. Dependendo do seu projecto, geralmente até 3 a 5 modificações de projecto que podem ser feitas dentro das estimativas dadas. Por favor, consulte o seu design alocado e horas de desenvolvimento para obter detalhes.

• Uma vez que o projecto é finalizado e aprovado, procederemos ao desenvolvimento do HTML. Nesta fase, geralmente precisamos de cerca de 3 a 5 textos de banner e / ou imagens para rotação.

• Uma vez que o HTML está pronto, se o CMS estiver incluído no seu projecto, procederemos a configurar seu site no seu Sistema de Gestão de Conteúdo (CMS) seleccionado. Forneça todo o conteúdo e copie antes da fase de desenvolvimento.

• Dependendo do tempo e dos recursos atribuídos ao seu projeto, transferiremos o máximo de conteúdo possível do site antigo para o novo site. O conteúdo restante pode ser transferido através do CMS pela equipa designada. Nós podemos fornecer as instruções necessárias para ajudá-lo a fazer isso.

• Uma vez que o site está pronto a partir do nosso fim, geralmente o entregamos para mais uma revisão, teste e / ou para carregar / alterar conteúdos conforme necessário.

• Nesta fase, você precisa nos dar uma data de Go-Live para que possamos fazer o novo site / projecto ao vivo.

• O seu site pode ser feito ao vivo dentro de 3 a 5 dias úteis de uma aprovação do Go-Live, assumindo que as contas são claras. Tenha em atenção que exigimos o pagamento total antes de transferir o site em qualquer servidor externo.

• Tenha em atenção que há horários manuais limitados no projeto. As estimativas para todo o site abaixo de EUR 5000€ são baseadas na suposição de que os projectos serão concluídos durante oito a doze semanas úteis, dependendo do tamanho do seu projecto. Quaisquer novos atrasos podem aumentar os custos de gestão de projectos. Se você não acredita que o projecto seja concluído dentro desse prazo, informe-nos antes de iniciar o projecto.

• Além disso, geralmente falando, ir e voltar leva muito tempo. Encorajamos você a fornecer todos os detalhes necessários, no início do projecto para garantir que o tempo da equipa do projecto seja eficientemente utilizado em seu projecto e você não incorrer em custos adicionais desnecessários.

• Você será mantido atualizado via e-mails e / ou chamadas telefónicas conforme o projecto exija. No entanto, não hesite em contactar-nos sempre que precisar de um status do projecto. Além disso, sempre nos mantenha actualizados com os seus endereços de e-mail / detalhes de contcato relevantes.

• Uma vez que o site / aplicativo foi feito ao vivo no domínio do cliente, é sua responsabilidade assumir backups completos e atualizar todos os componentes e softwares de terceiros.
Consideramos-nos muito flexíveis e adaptáveis ​​e abordamos todos os pedidos com uma atitude de “fazer”. Se você precisar de algo mudado, sinta-se à vontade para discutir connosco. Entre em contacto connosco se precisar de mais detalhes ou tiver dúvidas. Estamos ansiosos para trabalhar junto com você em seu projecto!

• Todos os preços são cotados em Euros e incluêm o GST, a menos que especificado.

• Todas as facturas devem ser processadas de acordo com o cronograma através do seu método de pagamento preferido.

• Os pagamentos dos juros devem ser feitos dentro de 5 dias úteis de cada marco / cronograma, salvo acordo mútuo. O pagamento final deve ser feito antes de o site / aplicativo / projeto entrar em operação.

• O recebimento do pagamento é considerado como aceitação da citação, marco, entrega, projeto e termos e condições.

• Urban Brands reserva-se o direito de negociar e reembolsar a parcela adequada do valor pago pelo cliente para o serviço solicitado. Se você cancelar seu pedido depois de efetuar o pagamento, mas o trabalho não iniciou, reembolsaremos 75% do pagamento que você já fez. Se o pedido for cancelado após o início do trabalho, o reembolso ou a cobrança máxima será de 50% da factura. Não haverá reembolso ou ajustes se o cancelamento for chamado quando mais de 50% do trabalho estiver concluído. Todos os cancelamentos devem ser recebidos por escrito e podem ser enviados por correio regular, e-mail ou fax. As solicitações telefônicas sobre cancelamentos não serão aceitas.
Para trabalhos menores ou únicos, os pagamentos devem ser feitos antecipadamente ou de acordo com os termos mencionados na nota fiscal / proposta. Se você precisar de qualquer alteração nos termos, você deve nos informar por escrito (e-mails aceitos) dentro de dois dias úteis após a recepção do mesmo.

• Taxas e encargos atrasados: Todas as faturas pendentes incorrerão em uma taxa de pagamento tardio de 10% do montante pendente e uma taxa de administração de EUR 5,50€ por mês, a partir da data de vencimento.
Data de vencimento: é a data em que o pagamento é devido nos termos da fatura / proposta
Factura pendente: uma factura é considerada como pendente se o pagamento ainda for pago após 14 dias após o término da data de vencimento.
Cobrança de dívidas: o cliente fornece mais 7 dias após a taxa de pagamento tardio ser aplicada para pagar a fatura. A falta de pagamento resultará no montante pendente referido a um cobrador de dívidas. A Urban Brands não será responsável por quaisquer custos ou encargos associados à cobrança do saldo devedor. Quaisquer encargos associados à recuperação do saldo devedor (cobradores de dívidas, taxas de administração, honorários advocatícios) serão encaminhados ao cliente para processamento.

• Se você está atrasado com um pagamento ou tiver dúvidas sobre a Factura, entre em contato com o Gestor de Contas imediatamente ao receber a factura ou os e-mails de lembrete.

• Todas as comunicações / correspondências geralmente são feitas por e-mails. É responsabilidade do cliente nos manter atualizados com os respectivos endereços de e-mail.

• Qualquer pagamento relacionado à renovação ou alojamento de registo de nome de domínio ou a qualquer produto ou serviço de terceiros comprado em nome do cliente deverá ser integralmente pago e não reembolsável. No caso de todos os cancelamentos de renovação, devemos ser notificados pelo menos 30 dias antes da data de renovação.

• Urban Brands geralmente constrói e testa os sites / aplicativos em nossos próprios servidores ou domínios alojados. O site / aplicativo será transferido para o servidor de terceiros designado após o pagamento integral de todas as faturas e taxas.

Em caso de disputa, a Urban Brands reserva-se o direito de cobrar o cliente na íntegra pelo trabalho realizado, bem como pelos recursos gastos na gestão da disputa. Nesse caso, a Urban Brands reserva-se o direito de cobrar o cliente sem honrar descontos que foram previamente honrados de boa fé. Sob nenhuma circunstância, a Urban Brands será responsável por quaisquer danos resultantes de falsas declarações ou informações erradas.

A Urban Brands reserva-se o direito de recusar o serviço a qualquer cliente, se estes não estiverem alinhados com os princípios e políticas operacionais de nossos negócios.

A Urban Brands oferece os seus serviços, sem qualquer garantia de segurança ou outras questões que levem à perda de dados, venda ou reputação. Nós asseguramos a nossa melhor capacidade de que nossos sistemas e servidores estejam protegidos de hackers, vírus, intrusos e outros problemas on-line e off-line, no entanto, não seremos responsáveis ​​por qualquer interrupção de serviços se tal situação surgir.

A relação de Urban Brands com seus fornecedores, parceiros e subcontratados é de natureza independente. Nenhuma das partes tem qualquer poder, direito ou autoridade para interferir ou vincular o outro ou assumir ou criar qualquer obrigação ou responsabilidade, expressa ou implícita, em nome do outro ou no nome do outro.

O Cliente indenizará e manterá a Urban Brands, seus licenciadores, fornecedores de conteúdo, prestadores de serviços, funcionários, agentes, directores, contratados e subcontratados (as “Partes Indenizadas”) de sua violação de qualquer um destes Termos e Condições ou qualquer outro termos, condições, políticas ou procedimentos aqui contidos, incluindo, sem limitação, qualquer uso de conteúdo que não seja expressamente autorizado nos presentes Termos e Condições. O Cliente concorda que as partes indenizadas não terão qualquer responsabilidade em relação a tal violação ou uso não autorizado, e você concorda em indenizar e isentar as Partes Indenizadas de todas e quaisquer das perdas, danos, julgamentos, prêmios, custas, despesas e advogados resultantes ‘taxas em conexão com isso. Você também indenizará e responsabilizará as Partes Indenizadas de quaisquer reclamações trazidas por terceiros decorrentes do uso das informações obtidas da UrbanBrands.

A UrbanBrands não será responsável por qualquer violação do contrato causada por uma questão além do seu controle razoável, incluindo, entre outros, o Acto de Deus, fogo, raio, explosão, guerra, desordem, inundação, terramoto, conflitos industriais (seja ou não envolvendo seus funcionários), clima extremamente severo, ou actos do governo local ou central ou outras autoridades competentes.

O alojamento é uma taxa anual que deve ser paga antecipadamente durante todo o ano. Exceto se o cliente estiver sob um dos nossos pacotes de Manutenção.

É responsabilidade do cliente renovar a hospedagem em tempo, ou seja. antes do prazo de validade. A falta de renovação no tempo pode levar à perda de arquivos, dados, e-mails, backups, etc. Todas as hospedagens não remuneradas são desativadas ou excluídas do servidor.

Todas as renovações devem ser pagas por sete dias úteis antes do prazo de validade. UrbanBrands não será responsável por questões relacionadas ao pagamento atrasado.

Os alojamentos estão em servidores compartilhados e não compartilhados fornecidos por terceiros. A Urban Brands garante melhor a nossa capacidade de que nossos sistemas e servidores estejam protegidos de hackers, vírus, intrusos e outros problemas on-line e off-line, no entanto, não seremos responsáveis ​​por qualquer interrupção de serviços se tal situação surgir.

O Cliente é o único responsável pelo conteúdo armazenado e servido pelo serviço de alojamento adquirido e pela actividade de qualquer script ou serviço de email criado sob o serviço de alojamento web. O Cliente deve manter a segurança de todas as senhas e aplicativos ou scripts da conta e garantir que todos os scripts do serviço de alojamento web estejam livres de conteúdos maliciosos que possam prejudicar qualquer parte do servidor, outras contas de clientes hospedadas ou os sistemas externos de visitantes que visitam o hospedado conteúdo.

No caso de um ataque de malware, a Urban Brands reserva-se o direito de excluir arquivos no serviço de alojamento web sem aviso prévio.

Cancelamento / Rescisão:
Os pedidos de cancelamento do alojamento web devem ser enviados por escrito ou por e-mail um mês antes do final do mesmo. Uma vez que o alojamento foi renovado, este não pode ser cancelado e deve ser paga pelo ano inteiro.

Se o alojamento não for pago e renovado antes do prazo de validade. Reservamo-nos o direito de desativar o alojamento e todos os serviços associados, incluindo e-mails e registos de DNS. Serão aplicáveis ​​tarifas adicionais para reativar o alojamento. Urban Brands não será responsável por perda de dados, arquivos, e-mails, backups, custos de restauração etc.

Se um alojamento foi cancelado / desativado, todos os arquivos, e-mails, bancos de dados e backups serão excluídos do servidor sem qualquer notificação ao cliente.

Uma vez que todas as facturas são pagas, é responsabilidade do cliente solicitar os arquivos sujeitos ao abaixo:

– Urban Brands CMS é um CMS exclusivo da Urban Brands. A Urban Brands possui direitos autorais de todos os códigos escritos para qualquer cliente, a menos que sejam feitos arranjos antes do início do projecto. A Urban Brands garante uma licença para usar qualquer software personalizado construído para o cliente, apenas para uso. Esta licença é concedida ao pagar pelo o alojamento web. Urban Brands CMS não pode ser transferido para nenhum host externo; Isso inclui qualquer acesso aos códigos do software. O acesso ao FTP e ao painel de controle não é fornecido se o site estiver usando o Urban Brands CMS.
– Urban Brands CMS é um CMS proprietário de Urban Brands e não pode ser transferido para nenhum host externo.

Emails:
Todos os e-mails devem ser baixados periodicamente no computador do cliente. As caixas de email devem ser mantidas dentro dos limites de sua cota. A manutenção periódica pode ser realizada na caixa de e-mail e os e-mails com mais de 6 meses são excluídos.

O cliente não deve usar o alojamento de e-mails para conteúdo impróprio e outros e-mails indesejados que podem resultar em spam ou infectar o servidor. Sob tais circunstâncias, serão tomadas medidas imediatas e os arquivos e dados necessários serão excluídos sem aviso prévio.

A UrbanBrands oferece pacotes em coordenação com provedores de terceiros. Alterações às regras e políticas do fornecedor de terceiros podem, em última instância, afetar os serviços que fornecemos ou os termos e condições aqui contidos.

Os alojamentos estão em servidores compartilhados e não compartilhados fornecidos por terceiros. A Urban Brands garante melhor a nossa capacidade de que nossos sistemas e servidores estejam protegidos de hackers, vírus, intrusos e outros problemas on-line e off-line, no entanto, não seremos responsáveis ​​por qualquer interrupção de serviços se tal situação surgir.

Todos os registos e renovações de domínio devem ser pagos antecipadamente.
A expiração de um domínio pode resultar em interrupção do serviço e perda de domínio.

A Urban Brands não será responsável se um domínio expirar devido ao não pagamento / atraso nos encargos. Todos os pagamentos devem ser feitos por sete dias úteis antes do prazo de validade.

É responsabilidade do cliente renovar seus nomes de domínio connosco.
Todas as facturas e taxas devem ser pagas na íntegra antes de liberarmos o nome de domínio solicitado.

Urban Brands tem os domínios em uma conta de pool comum e, portanto, não pode dar acesso ao seu painel de controle de domínio.

A Urban Brands oferece pacotes em coordenação com fornecedores de terceiros. Alterações às regras e políticas do fornecedor de terceiros podem, em última instância, afectar os serviços que fornecemos ou os termos e condições aqui contidos.

Todo o conteúdo deste site é propriedade da Urban Brands, a menos que especificado de outra forma. A Urban Brands reserva-se o direito de alterar o conteúdo ou as políticas sem aviso prévio.

Os direitos autorais relacionados ao projecto podem ser transferidos para o cliente por um custo adicional, após o pagamento integral do projeto e após a assinatura do Certificado de Aceitação. A Urban Brands reserva-se o direito de recusar a transferência de propriedade se surgirem circunstâncias irregulares.

Os direitos de autor entregues ao cliente não incluem direitos para reutilizar o código para outro site ou revender os códigos de programação para fins comerciais ou não comerciais. No caso de reestruturação de negócios ou mudança de propriedade, a propriedade do site pode ser transferida de um proprietário para outro. Os novos proprietários não podem re-vender ou reutilizar para qualquer finalidade comercial ou não comercial. Urban Brands CMS é um CMS proprietário de Urban Brands e não pode ser transferido para nenhum host externo.

Em caso de mudança no Webmaster, os proprietários do site não podem exibir os créditos para o novo site, a menos que a funcionalidade e a aparência do site sejam alteradas em mais de 50% do trabalho original.

Por favor, note que a Urban Brands se reserva o direito de alterar os termos e condições sem aviso prévio.